En cours Autre procédure 🇫🇷 FNS

Marché de travaux pour le remplacement du Tableau Général Basse Tension (TGBT) du Hall Concorde au Musée de l’Air et de l’Espace (MAE).

hourglass_top

Date limite (DLRO)

30 juin 2026 à 08h30

Il reste 28 jour(s)

domain

Acheteur

Ministère des Armées

visibility Voir la fiche complète open_in_new Voir sur le profil acheteur

description Résumé de l'AAPC

Marché de travaux pour le remplacement du Tableau Général Basse tension (TGBT) du Hall Concorde au Musée de l’Air et de l’Espace (MAE).

auto_awesome Résumé IA du RC

info

Ce résumé a été généré par intelligence artificielle à partir du Règlement de Consultation. Il peut contenir des inexactitudes — consultez toujours les documents originaux.

target Objet du marché

• Nature des travaux : Marché de travaux pour le remplacement du Tableau Général Basse Tension (TGBT) du Hall Concorde du Musée de l'Air et de l'Espace.
• Lieu d'exécution : Musée de l'Air et de l'Espace, Aéroport de Paris – Le Bourget, 93350 LE BOURGET.
• Allotissement : Le marché est divisé en 2 lots : Lot 1 "Électricité CFO/CFA" et Lot 2 "Maçonnerie, cloisons, faux plafonds, bloc porte, peinture".
• Durée et délai d'exécution : Le marché est conclu pour une durée de 12 mois à compter de la notification du marché avec une période de préparation de 1 mois. La réception des prestations devra avoir lieu au plus tard le 2 décembre 2026.

checklist Candidature et critères

• Documents de candidature : Le candidat doit fournir soit un document unique de marché européen (DUME), soit un dossier complet comprenant lettre de candidature (ou DC1), déclaration du candidat (DC2), attestation d'assurance responsabilité civile décennale, copie du jugement en cas de redressement judiciaire, et déclaration sur l'honneur.
• Sous-traitance : Le soumissionnaire doit présenter les sous-traitants envisagés avec justificatifs des capacités techniques, professionnelles et financières, déclaration d'absence d'interdiction de soumissionner, et formulaire DC4 dûment complété.
• Groupements d'opérateurs économiques : Les groupements peuvent participer sous forme conjointe ou solidaire, avec un mandataire désigné. La composition ne peut être modifiée entre la remise des candidatures et la signature du marché sauf exceptions prévues.
• Critères d'attribution : L'offre économiquement la plus avantageuse est choisie selon les critères suivants : valeur technique (60 %) répartie en organisation et pilotage (20 %), analyse technique (15 %), durée des travaux (15 %), moyens techniques (10 %), et prix (40 %).

folder_open Pièces à fournir

draft DC1 draft DC2 draft Attestation assurance décennale draft Jugement redressement judiciaire draft Déclaration sur l'honneur draft DC4

balance Critères d'attribution

Critère	Pondération
Valeur technique	60
Prix	40

event_upcoming Dates et vigilance

• Date limite de remise des offres : 30 juin 2026 à 10h30.
• Visite obligatoire : La visite du site est obligatoire sauf justification de bonne connaissance des lieux. Deux dates sont prévues : 15 juin 2026 à 11h30 et 22 juin 2026 à 11h30.
• Variantes : Aucune variante n'est autorisée ni prévue par le maître d'ouvrage.
• Modalités de remise des plis : Les plis doivent être remis par voie électronique via la plateforme https://www.marches-publics.gouv.fr/ avant la date limite. Les documents doivent être signés électroniquement de préférence.

engineering Résumé IA du CCTP 2 crédits

Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA du CCTP.

attach_file Documents (3)

insert_drive_file

MAE_DCE- Marché de travaux - TGBT Hall Concorde.zip

Pièce du dossier · 8.87 MB

description

MAE_RC-TGBT Concorde.pdf

Règlement de consultation · 375 KB

verified

hvajyhud.xml

DUME

open_in_new

description

Dossier de Consultation des Entreprises

Disponible sur le profil acheteur

open_in_new

info Informations complémentaires

Référence du marché

tag APGB01062026

Code CPV principal

category 45310000 — Travaux d'équipement électrique

Niveau de publication

public 🇫🇷 National formalisé (FNS)

Nombre de lots

view_agenda 0