En cours Procédure négociée 🇫🇷 FNS

La CCI Occitanie publie pour la CCI Aveyron un marché de travaux de réhabilitation et d'amélioration de la performance énergétique de la CCI RODEZ par la dépose de groupes froids et pose de PAC réversibles

hourglass_top

Date limite (DLRO)

28 mai 2026 à 12h00

Il reste 20 jour(s)

domain

Acheteur

l2m

visibility Voir la fiche complète open_in_new Voir sur le profil acheteur

description Résumé de l'AAPC

La CCI Occitanie publie pour la CCI Aveyron un marché de travaux de réhabilitation et d'amélioration de la performance énergétique de la CCI RODEZ par la dépose de groupes froids et pose de PAC réversibles

auto_awesome Résumé IA du RC

info

Ce résumé a été généré par intelligence artificielle à partir du Règlement de Consultation. Il peut contenir des inexactitudes — consultez toujours les documents originaux.

target Objet du marché

  • • Nature des travaux : Le marché porte sur des travaux de réhabilitation et d'amélioration de la performance énergétique de la CCI RODEZ par la dépose de groupes froids existants et la fourniture et installation de pompes à chaleur (PAC) réversibles, incluant les adaptations hydrauliques, électriques, régulation/GTB, raccordements et mises en service.
  • • Périmètre géographique : Les travaux s'exécutent à la CCI AVEYRON, Cité de l'Entreprise et de la Formation, 5 Rue de Bruxelles, 12000 Rodez.
  • • Allotissement : Le marché n'est pas décomposé en lots, il est attribué en un seul lot pour des raisons techniques liées à la mise en œuvre et à l'engagement sur l'amélioration énergétique.

checklist Candidature et critères

  • • Conditions de candidature : Les candidats doivent fournir un dossier complet comprenant notamment lettre de candidature (DC1), déclaration du candidat (DC2 ou DUME), attestations d'assurance, liste des références, qualifications spécifiques QUALIBAT, Qualigaz, habilitations électriques, et attestation de capacité F-Gas.
  • • Documents à remettre avec l'offre : Les candidats doivent remettre l'acte d'engagement, la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) en Excel et PDF, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le mémoire technique, l'attestation de visite obligatoire, et le planning prévisionnel.
  • • Critères d'attribution pondérés : Le jugement des offres se fait sur 100 points avec 60 points pour la valeur technique (délai d'exécution, performances techniques, moyens humains et matériels, mesures sécurité/environnement) et 40 points pour le prix.
  • • Forme de groupement et variantes : Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Aucune variante ni prestation supplémentaire n'est admise.

folder_open Pièces à fournir

draft DC1 draft DC2 draft Attestation assurance draft Liste références draft Qualifications QUALIBAT draft Qualigaz draft Habilitations électriques draft Attestation capacité F-Gas draft Acte d'engagement draft DPGF draft CCTP draft Mémoire technique draft Attestation de visite draft Planning prévisionnel

balance Critères d'attribution

Critère Pondération
Valeur technique 60%
Prix 40%

event_upcoming Dates et vigilance

  • • Date limite de remise des offres : Jeudi 28 mai 2026 à 14h00.
  • • Durée et début d'exécution : Durée totale estimée à 4 mois, début prévisionnel en septembre 2026, fin en décembre 2026.
  • • Visite obligatoire : Une visite sur site est obligatoire le mardi 19 mai 2026 à 10h00, l'offre d'un candidat n'ayant pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
  • • Négociation : Une négociation est prévue, organisée exclusivement en présentiel pour garantir la compréhension technique et organisationnelle.

engineering Résumé IA du CCTP 2 crédits

Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA du CCTP.

attach_file Documents (3)

insert_drive_file

DCE 26AVEYRON01L.zip

Pièce du dossier · 9.19 MB

description

RC_26AVEYRON01L.pdf

Règlement de consultation · 322 KB

verified

5x2xfw32.xml

DUME

open_in_new
description

Dossier de Consultation des Entreprises

Disponible sur le profil acheteur

open_in_new

info Informations complémentaires

Référence du marché
tag 26AVEYRON01L
Code CPV principal
category 45331000 — Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Niveau de publication
public 🇫🇷 National formalisé (FNS)
Nombre de lots
view_agenda 0