En cours
Procédure négociée
Réf: 26AVEYRON01L
La CCI Occitanie publie pour la CCI Aveyron un marché de travaux de réhabilitation et d'amélioration de la performance énergétique de la CCI RODEZ par la dépose de groupes froids et pose de PAC réversibles
description Objet du marché
La CCI Occitanie publie pour la CCI Aveyron un marché de travaux de réhabilitation et d'amélioration de la performance énergétique de la CCI RODEZ par la dépose de groupes froids et pose de PAC réversibles
auto_awesome Résumé IA du RC
info
Ce résumé a été généré par intelligence artificielle à partir du Règlement de Consultation. Il peut contenir des inexactitudes — consultez toujours les documents originaux.
target Objet du marché
- • Nature des travaux : Le marché porte sur des travaux de réhabilitation et d'amélioration de la performance énergétique de la CCI RODEZ par la dépose de groupes froids existants et la fourniture et installation de pompes à chaleur (PAC) réversibles, incluant les adaptations hydrauliques, électriques, régulation/GTB, raccordements et mises en service.
- • Périmètre géographique : Les travaux s'exécutent à la CCI AVEYRON, Cité de l'Entreprise et de la Formation, 5 Rue de Bruxelles, 12000 Rodez.
- • Allotissement : Le marché n'est pas décomposé en lots, il est attribué en un seul lot pour des raisons techniques liées à la mise en œuvre et à l'engagement sur l'amélioration énergétique.
checklist Candidature et critères
- • Conditions de candidature : Les candidats doivent fournir un dossier complet comprenant notamment lettre de candidature (DC1), déclaration du candidat (DC2 ou DUME), attestations d'assurance, liste des références, qualifications spécifiques QUALIBAT, Qualigaz, habilitations électriques, et attestation de capacité F-Gas.
- • Documents à remettre avec l'offre : Les candidats doivent remettre l'acte d'engagement, la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) en Excel et PDF, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le mémoire technique, l'attestation de visite obligatoire, et le planning prévisionnel.
- • Critères d'attribution pondérés : Le jugement des offres se fait sur 100 points avec 60 points pour la valeur technique (délai d'exécution, performances techniques, moyens humains et matériels, mesures sécurité/environnement) et 40 points pour le prix.
- • Forme de groupement et variantes : Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Aucune variante ni prestation supplémentaire n'est admise.
folder_open Pièces à fournir
draft
DC1
draft
DC2
draft
Attestation assurance
draft
Liste références
draft
Qualifications QUALIBAT
draft
Qualigaz
draft
Habilitations électriques
draft
Attestation capacité F-Gas
draft
Acte d'engagement
draft
DPGF
draft
CCTP
draft
Mémoire technique
draft
Attestation de visite
draft
Planning prévisionnel
balance Critères d'attribution
| Critère | Pondération |
|---|---|
| Valeur technique | 60% |
| Prix | 40% |
event_upcoming Dates et vigilance
- • Date limite de remise des offres : Jeudi 28 mai 2026 à 14h00.
- • Durée et début d'exécution : Durée totale estimée à 4 mois, début prévisionnel en septembre 2026, fin en décembre 2026.
- • Visite obligatoire : Une visite sur site est obligatoire le mardi 19 mai 2026 à 10h00, l'offre d'un candidat n'ayant pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
- • Négociation : Une négociation est prévue, organisée exclusivement en présentiel pour garantir la compréhension technique et organisationnelle.
engineering Résumé IA du CCTP 2 crédits
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA du CCTP.
folder_open Documents de consultation (DCE)
insert_drive_file
DCE 26AVEYRON01L.zip
Pièce du dossier · 9.19 MB
description
RC_26AVEYRON01L.pdf
Règlement de consultation · 322 KB
description
Dossier de Consultation des Entreprises
Disponible sur le profil acheteur
hub Marchés similaires
En cours
45454100 — Travaux de réfection
NANTES - 6 CHAMPLAIN - Travaux de réhabilitation de 130 logements et création de 2 locaux d'activ...
apartment
NANTES MÉTROPOLE HABITAT Office Public de l'Habitat de la Métropole Nantaise
schedule
DLRO 28/05/2026 02h00
En cours
45454000 — Travaux de restructuration
Travaux de réaménagement des espaces de travail Mériadeck NET II - phase 1
apartment
033-DRFIP
schedule
DLRO 27/05/2026 12h00
euro
409,853 €
En cours
45331000 — Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Réalisation d'une clôture et d'une rampe Pmr au sud du bâtiment des Champs Libres
apartment
Rennes Métropole
schedule
DLRO 22/05/2026 00h00
En cours
50720000 — Services de réparation et d'entretien de chauffage central
Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de chauffage, de ventilatio...
apartment
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG - ILE-DE-FRANCE
schedule
DLRO 02/06/2026 16h00
euro
1,526,000 €
En cours
50720000 — Services de réparation et d'entretien de chauffage central
Marché d'exploitation avec maintenance et gros entretien des installations de génie climatique de...
apartment
Ville de Noisy-le-Sec
schedule
DLRO 26/05/2026 10h00