Marché de travaux pour l'opération : Aménagement des nouveaux espaces de travail (NET) de l'IGEDD

description Objet du marché

Marché de travaux pour l'opération : Aménagement des nouveaux espaces de travail de l'IGEDD.

auto_awesome Résumé IA du RC

info

Ce résumé a été généré par intelligence artificielle à partir du Règlement de Consultation. Il peut contenir des inexactitudes — consultez toujours les documents originaux.

target Objet du marché

• Nature des travaux : La consultation concerne la réalisation des travaux de ré aménagement des espaces intérieurs des étages 30, 31 et 32 occupés par l’IGEDD au sein de la tour Séquoia pour créer des espaces de travail adaptés aux nouveaux usages et besoins.
• Périmètre géographique : Les travaux se déroulent à la Tour Sequoia, La Défense, Puteaux, dans le département 92.
• Allotissement : L'opération de travaux est allotie en 3 lots traités par marchés à lots séparés : Lot 1 Corps d’état architecturaux, Lot 2 Courants Forts / Courants Faibles, Lot 3 Chauffage - Ventilation – Climatisation – Désenfumage / Plomberie.
• Forme des marchés : Les lots 1 et 3 sont des marchés globaux et forfaitaires, le lot 2 est un marché à tranches avec une tranche ferme et une tranche optionnelle.

checklist Candidature et critères

• Conditions de candidature : Les candidats doivent fournir des documents juridiques, économiques, financiers, techniques et professionnels, notamment formulaires DC1 et DC2, attestations bancaires, références professionnelles, capacités techniques et expériences similaires.
• Capacités financières minimales : Chiffre d’affaires annuel minimal requis : 500 000 € pour le lot 1, 300 000 € pour le lot 2, 250 000 € pour le lot 3.
• Composition de l’offre : L’offre doit comprendre l’acte d’engagement, la décomposition du prix global forfaitaire, un mémoire technique détaillant l’organisation du chantier, la gestion des déchets, la méthodologie de sécurité, et les mesures environnementales.
• Critères d’attribution : Le jugement des offres se fait sur 3 critères pondérés : Prix (50 points), Technique (40 points) subdivisé en organisation du chantier, expérience de l’équipe, qualité des réalisations, et Mesures environnementales (10 points) portant sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre.

folder_open Pièces à fournir

draft DC1 draft DC2 draft Acte d’engagement draft Mémoire technique draft Décomposition du prix draft Attestations bancaires

balance Critères d'attribution

Critère	Pondération
Prix	50
Technique	40
Mesures environnementales	10

event_upcoming Dates et vigilance

• Date limite de remise des offres : 18 juin 2026 à 12 h 00 (heure locale)
• Visite de site : Visite optionnelle avant le 27 mai 2026, prise de contact obligatoire avec le référent désigné.
• Variantes : Variantes à l’initiative du candidat non autorisées, réponse à la solution de base obligatoire.
• Durée et exécution : Le délai d'exécution des travaux est fixé dans l'acte d'engagement, sans précision supplémentaire dans le RC.