Marché de travaux : remplacement des menuiseries extérieures de l'école Jaurès 2 à Epinay-sur-Seine
description Objet du marché
Le marché de travaux a pour objet le remplacement des menuiseries extérieures de l'école élémentaire Jaurès 2 à Epinay-sur-Seine. Dans le cadre d’une démarche de réduction de la consommation énergétique des bâtiments communaux, la Ville d’Epinay-sur-Seine a décidé de dédier une partie de son budget à la rénovation de son patrimoine. L’école élémentaire Jaurès 2 a été construite fin des années 1960. Aujourd’hui, ses menuiseries en aluminium sans rupture de ponts thermiques sont à remplacer pour des soucis de confort thermique d’été et d’hivers et de baisse des consommations énergétiques. L’objectif de l’opération est de remplacer l’ensemble des menuiseries extérieures des classes (façades menuisées de dalle à dalle), des cages d’escaliers classes (ensembles menuisés de dalle à dalle), du bureau directeur ; Prestation Supplémentaire Eventuelle obligatoires : Remplacement des menuiseries du réfectoire (châssis en profil rénovation), par de nouveaux ensembles à double vitrage, avec des stores solaires extérieurs. Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de ne pas retenir cette PSE. Lieu d’exécution: Ecole Jaurès 2, 11 rue de la Justice, 93800 EPINAY-SUR-SEINE
auto_awesome Résumé IA du RC
Ce résumé a été généré par intelligence artificielle à partir du Règlement de Consultation. Il peut contenir des inexactitudes — consultez toujours les documents originaux.
target Objet du marché
- • Nature des travaux : Le marché de travaux a pour objet le remplacement des menuiseries extérieures de l'école élémentaire Jaurès 2 à Epinay-sur-Seine.
- • Périmètre géographique : Les travaux seront réalisés à l'école Jaurès 2, 11 rue de la justice, 93800 Epinay-sur-Seine.
- • Détail des prestations : L'opération comprend le remplacement des menuiseries extérieures des classes, des cages d'escaliers, du bureau directeur, ainsi que, en prestation supplémentaire éventuelle obligatoire, le remplacement des menuiseries du réfectoire par de nouveaux ensembles à double vitrage avec stores solaires extérieurs.
- • Durée et délais : La durée du marché est de 6 mois à compter de la notification, avec un délai d'exécution des travaux de 6 mois incluant 1 mois de préparation et 5 mois de travaux, à réaliser durant l'été 2026, avec réception impérative en novembre 2026.
checklist Candidature et critères
- • Documents de candidature : Le candidat doit fournir un DUME ou les formulaires DC1 et DC2, une déclaration sur l'honneur, une déclaration du chiffre d'affaires des 3 dernières années, une preuve d'assurance professionnelle, et en cas de redressement judiciaire, le jugement correspondant.
- • Capacités techniques et professionnelles : Le candidat doit fournir une déclaration des effectifs, une liste des principaux travaux réalisés au cours des 5 dernières années, la liste de l'outillage et équipements, ainsi que les certificats de qualification professionnelle (QUALIBAT ou équivalent).
- • Sous-traitance : Le soumissionnaire doit présenter les sous-traitants envisagés avec justificatifs de leurs capacités, une déclaration d'absence d'interdiction de soumissionner, et le formulaire DC4 dûment complété.
- • Critères d'attribution : Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse selon les critères suivants : prix (60 %) et valeur technique (40 %) comprenant moyens humains et matériels (20 %), délai d'exécution/planning (10 %), mesures de sécurité et hygiène (5 %), et mesures environnementales (5 %).
folder_open Pièces à fournir
balance Critères d'attribution
| Critère | Pondération |
|---|---|
| Prix | 60 |
| Valeur technique | 40 |
event_upcoming Dates et vigilance
- • Date limite de remise des offres : 29 mai 2026 à 10h30.
- • Visite de site : La visite du site est obligatoire, le soumissionnaire doit joindre à son offre l'attestation de visite dûment complétée.
- • Variantes : Les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées, seule l'offre de base sera prise en compte.
- • Durée d'engagement de l'offre : L'offre est valable 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
engineering Résumé IA du CCTP 2 crédits
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA du CCTP.
📬 Recevez les prochains marchés Réparation par email — gratuit
Créez votre compte gratuit : votre alerte est préremplie avec les critères de cette page, modifiable à tout moment.
view_agenda Allotissement (1 lots)
01 Marché d'exploitation des installations thermiques communaux (P1/P2/P3/P5) Actif expand_more
1. Sous critère N°1: Valeur économique de la prestation P1- Offre du soumissionnaire basée sur le montant annuel total Hors T.V.A. du coût déterminé en cumulant les montants des redevances forfaitaires annuelles inscrites à la DPGF (/5pts). 2. Sous critère N°2: Valeur économique de la prestation P2- Offre du soumissionnaire basée sur le montant annuel total Hors T.V.A. du coût déterminé en cumula…
folder_open Documents de consultation (DCE)
RC 260011
Règlement de consultation · 495 KB
Dossier de Consultation des Entreprises
Disponible sur le profil acheteur