Remplacement de 17 ascenseurs, site Humbert, Le Havre

II - Communication :
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
- Lien URL d'accès vers les documents de la consultation
- Description des modalités d'accès aux documents de la consultation
Les demandes de dossier de consultation sont téléchargeables sur le site https://www.marches-securises.fr/
III- Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée passée en application du code de la commande publique entré en vigueur au 1er avril 2019.
Procédure adaptée ouverte
Critères de sélection des candidatures (cf. également l'article prévu à cet effet dans le Règlement de la consultation) :
- aptitude à exercer l'activité professionnelle conditions / moyens de preuve
- capacité économique et financière conditions / moyens de preuve
- capacités techniques et professionnelles conditions / moyens de preuve
Critères de jugement des offres (cf. également l'article prévu à cet effet dans le Règlement de la consultation)
Critères de jugement ; Calcul de la note ; Pondération :
- 1 - Valeur technique jugée sur la base du mémoire remis : ; Addition des notes colonne de gauche ci-contre pour faire 60 points ; 60 pts
- Organisation et structure de la société pour la réalisation des travaux et de la maintenance /10 ; - ; -
- Durée d'immobilisation de la société pour la réalisation des travaux /10 ; - ; -
- Qualité des produits et des solutions proposées pour la réalisation des travaux /35 ; - ; -
- Démarche environnementale RSE proposée par le prestataire pour l'exécution du marché /5 ; - ; -
- 2 - Prix des prestations ; 40 pour le prix le plus bas puis classement relatif (prix le plus bas / prix proposé) *40 ; 40 pts
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Négociation : L'acheteur se réserve le droit de négocier avec l'ensemble des candidats admis sur tous les éléments de l'offre (prix + qualité technique). Le cas échéant, il sera procédé à des entretiens individuels et/ou à des échanges écrits entre l'acheteur public et les candidats.
Techniques d'achat : Sans objet
Réduction du nombre de candidats : Non
La présente consultation est lancée sans variantes obligatoires (article R2151-9 du Code de la commande publique).
En ce qui concerne le sujet des variantes facultatives (émises à l'initiative de l'entreprise selon l'article R2151-8 du Code de la commande publique, elles sont interdites.
IV - Identification du marché :
Intitulé du marché : Remplacement de 17 ascenseurs, site Humbert, Le Havre
Type de marché : Travaux et maintenance
Lieu principal d'exécution : Le Havre
Délai d'exécution prévu :
Concernant la partie travaux : La volonté du maître d'ouvrage est de réaliser l'opération de la manière suivante :
- Phase 1 : 3 ascenseurs en 2026.
- Phase 2 : 7 ascenseurs en 2027.
- Phase 3 : 7 ascenseurs en 2028
La volonté du maître d'ouvrage est de réaliser une partie des travaux sur l'année 2026.
En tout état de cause, l'ensemble des travaux devra être terminé pour le 27 octobre 2028 maximum.
Le soumissionnaire devra donc, faire part dans le cadre de réponse technique, de ses possibilités sur la base d'un ordre de service transmis en mai 2026.
Concernant la partie maintenance : Les prestations de maintenance prendront effet à compter de la mise en service de chaque appareil pour une période ferme de 24 mois.
L'existence de tranche : Non
Il n'y a pas de tranches ferme(s) ni de tranche conditionnelle(s)
V - Désignation des lots :
Marché alloti : Non
Lot unique
VI - Informations complémentaires :
Visite obligatoire : Non
VII - Remise des offres :
Date limite de réception des offres :
Le mercredi 13 mai 2026 à 17H30
Adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront à retourner par voie électronique à l'adresse suivante https://www.marches-securises.fr/
Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à Logéal Immobilière par voie dématérialisée via la plate-forme de dématérialisation www.marches-securises.com ou par courriel au plus tard 7 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Renseignements d'ordre administratif : Mme Léa COURRIER, Direction Administrative et Financière, Gestionnaire des marchés
Renseignements d'ordre technique : Mme Nadia BOUBEKEUR, Direction Technique, chargée du suivi technique des contrats
Délais et voies de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Nous vous informons que vous pouvez exercer :
1°) Soit un référé précontractuel, en vertu des articles 1441-2 du Code de procédure civile et R2182-1 du Code de la commande publique, dans un délai de 11 jours (si envoi des courriers de rejets par voie électronique et/ou télécopie) ou 16 jours (si envoi par LRAR) à compter de la date d'envoi de la notification du courrier de rejet.
2°) Soit un référé contractuel, en vertu de l'article 1441-3 du Code de procédure civile, dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat au Joue (si marché formalisé) ou à compter de la notification de la conclusion du contrat (pour les marchés fondés sur un accord cadre ou un système d'acquisition dynamique).
3°) Soit un recours en contestation de validité du contrat, action pouvant être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de l'avis d'attribution.
Le tribunal compétent est le Tribunal Judiciaire de Lille.
Date d'envoi de l'avis à la publication : 08/04/2026